@arbitrationpractice13_14
Обзоры судебной практики Арбитражного суда Северо-Западного округа. Анализ всех правовых позиций для направления спора на новое рассмотрение. Другие суды https://t.me/addlist/BADtNIlY1hpkNzBi Связаться с нами: @pllmanager Чат: https://t.me/…
О канале PLP | Северо-Западный
Обзоры судебной практики Арбитражного суда Северо-Западного округа. Анализ всех правовых позиций для направления спора на новое рассмотрение. Другие суды https://t.me/addlist/BADtNIlY1hpkNzBi Связаться с нами: @pllmanager Чат: https://t.me/chatacmr
AI-обзор
Обновлено 18.07.2026Канал "PLP | Северо-Западный" публикует обзоры судебной практики Арбитражного суда Северо-Западного округа. В постах разбираются правовые позиции по различным спорам, в том числе по вопросам убытков, аренды, неустоек и договорных обязательств. Канал будет полезен юристам и предпринимателям, работающим в Северо-Западном регионе России.
Описание сформировано MaxBook AI на основе последних публикаций канала.
Основные метрики
Вовлечённость
Здоровье аудитории
Часовая активность
МСККогда канал публикует — распределение постов по часам суток.
Последние публикации канала «PLP | Северо-Западный»
- 28 просмотров, 20 июл. 2026 г.
#PLP_Аренда #PLP_Неустойка Ничтожить формулу лизинга «в целом» нельзя — нужно показать, что именно она нарушает (Постановление АС СЗО от 16 июля 2026 года по делу № А56-8385/25 ). 📝 Что произошло. ООО «Альфамобиль» (лизингодатель) и ООО «А-Тел» (лизингополучатель) заключили два договора выкупного лизинга на грузовые автосамосвалы МАЗ. В связи с просрочкой платежей лизингодатель в одностороннем порядке отказался от договоров и изъял предметы лизинга. Произведя сальдирование встречных предоставлений по формуле п. 12.9 Общих условий лизинга, лизингодатель предъявил иск о взыскании 7 123 763…
Открыть пост в MAX - 57 просмотров, 20 июл. 2026 г.
#PLP_Вещное Газопровод до первого запорного устройства — не общедомовое имущество (Постановление АС СЗО от 16 июля 2026 года по делу № А66-9666/24 ). 📝 Что произошло. Управляющая компания (Компания) обратилась к газораспределительной организации (Общество) с иском об урегулировании разногласий по договору о техническом обслуживании и ремонте ВДГО в МКД. Компания настаивала на исключении из договора подземного участка газопровода, газорегуляторных и шкафных газорегуляторных пунктов, относя их к наружной сети. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске и утвердили редакцию договора…
Открыть пост в MAX - 78 просмотров, 19 июл. 2026 г.
Судебная практика Северо-Западный округ На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами: 1️⃣ Лизингодатель продал изъятую технику втрое дешевле закупки и вдвое ниже оценки — кто доказывает разумность цены? ( Постановление АС МО ) 2️⃣ Как управляющему оспорить покупку дорогого авто на мать банкрота и кто доказывает источник средств? ( Постановление АС УО ) 3️⃣ Глава КФХ продал землю как свою собственную — могут ли члены хозяйства оспорить сделку? ( Постановление АС СКО ) 4️⃣ Конкурсная масса продала реституционное требование к контрагенту — может ли…
Открыть пост в MAX - 90 просмотров, 18 июл. 2026 г.
📅 Самое интересное за неделю — Северо-Западный округ 1️⃣ Генподрядчик зачёл штраф за просрочку в счёт гарантийного удержания — надо ли проверять срок давности при сальдировании? ( Постановление АС СЗО ) 2️⃣ Убытки в виде аренды замещающего товара возмещаются только в пределах периода просрочки поставки, а НДС в их состав включается лишь при отсутствии права на вычет ( Постановление АС СЗО ) 3️⃣ Самовольная врезка в теплосеть нового объекта без согласования с ресурсоснабжающей организацией — бездоговорное потребление даже при прежнем количестве теплопотребляющих установок ( Постановление АС…
Открыть пост в MAX - 87 просмотров, 17 июл. 2026 г.
#PLP_Убытки #PLP_Поставка Убытки в виде аренды замещающего товара возмещаются только в пределах периода просрочки поставки, а НДС в их состав включается лишь при отсутствии права на вычет (Постановление АС СЗО от 10 июня 2026 года по делу № А56-96514/24 ). 📝 Что произошло. ООО «Промышленные Энергетические Системы» (покупатель по договорам поставки дизельных электростанций) взыскивало с ООО «НГ-Энерго» (поставщик) 9 072 000 руб. убытков — расходов на аренду замещающего оборудования у ООО «Аггреко Евразия» в период с 01.06.2023 по 09.08.2023, в течение которого поставщик допустил просрочку…
Открыть пост в MAX - 87 просмотров, 17 июл. 2026 г.
#PLP_Убытки #PLP_Аренда Самовольная врезка в теплосеть нового объекта без согласования с ресурсоснабжающей организацией — бездоговорное потребление даже при прежнем количестве теплопотребляющих установок (Постановление АС СЗО от 10 июня 2026 года по делу № А56-68274/25 ). 📝 Что произошло. Теплоснабжающая организация (ООО «Петербургтеплоэнерго») выявила самовольную врезку склада ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген» в теплосеть и обратилась с иском о взыскании стоимости бездоговорного потребления и убытков в полуторакратном размере по ч. 10 ст. 22 Закона о теплоснабжении. Суды двух…
Открыть пост в MAX - 105 просмотров, 16 июл. 2026 г.
#PLP_Неустойка #PLP_Обязательства Судебная неустойка по ст. 308.3 ГК РФ не присуждается за неисполнение денежного обязательства, а мораторий 2022 года исключает начисление неустойки по ст. 155 ЖК РФ (Постановление АС СЗО от 10 июня 2026 года по делу № А56-81487/24 ). 📝 Что произошло. Управляющая организация взыскивала с собственника нежилых помещений в МКД задолженность по оплате ЖКУ за период с 15.08.2021 по 31.03.2025, законную неустойку по п. 14 ст. 155 ЖК РФ, а также судебную неустойку по ст. 308.3 ГК РФ на случай неисполнения решения. Суды удовлетворили иск в полном объёме. В чём…
Открыть пост в MAX - 88 просмотров, 16 июл. 2026 г.
#PLP_Подряд #PLP_Неустойка #PLP_Договорное Не подписал допсоглашение о цене — сам виноват в просрочке подключения (Постановление АС СЗО от 14 июля 2026 года по делу № А56-34758/25 ). 📝 Что произошло. Предприниматель (заказчик) взыскал с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (исполнитель) неустойку за просрочку подключения объекта к сети газораспределения по договору о технологическом присоединении. Иск к ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации) был заявлен солидарно, но суды отказали в этой части. Нижестоящие суды удовлетворили иск полностью, в том числе…
Открыть пост в MAX - 68 просмотров, 15 июл. 2026 г.
#PLP_Договорное #PLP_Поставка Товарищество не вправе корректировать объём индивидуального потребления граждан в расчёте ОДН при наличии прямых договоров ресурсоснабжения (Постановление АС СЗО от 11 июня 2026 года по делу № А56-99882/24 ). 📝 Что произошло. Гарантирующий поставщик взыскивал с ТСЖ задолженность за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) за апрель–июнь 2024 года по договору энергоснабжения. Суды двух инстанций отказали в иске, приняв контррасчёт ответчика, который уменьшал объём ОДН за счёт корректировок индивидуального потребления граждан и замены показаний ОДПУ за май 2024…
Открыть пост в MAX - 76 просмотров, 1 реакций, 15 июл. 2026 г.
#PLP_Аренда #PLP_Обогащение По общему правилу п. 2 ст. 654 ГК арендная плата за здание включает плату за занятый участок — без отдельного условия или нормы закона взыскание земельной платы сверх арендной невозможно (Постановление АС СЗО от 11 июня 2026 года по делу № А21-15999/24 ). 📝 Что произошло. Росимущество (Управление) взыскивало с общественной организации неосновательное обогащение за пользование земельным участком площадью 74 557 кв. м в период с 21.02.2023 по 01.09.2024. На этом участке расположены шесть нежилых зданий, переданных организации по договору аренды от 01.02.2017 с…
Открыть пост в MAX - 85 просмотров, 15 июл. 2026 г.
🔝 Главное дня #PLP_Регистрация #PLP_Управление Недостаточная осведомлённость директора о текущих показателях деятельности не тождественна его номинальности и не может быть основанием для записи о недостоверности в ЕГРЮЛ (Постановление АС СЗО от 15 июня 2026 года по делу № А56-81441/25 ). 📝 Что произошло. Единственный участник и генеральный директор ООО «Неомикс» Шульман В.Р. оспорил действия МИФНС № 15 по внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в отношении него как руководителя и участника общества. Регистрирующий орган сослался на протокол допроса Шульмана в налоговом органе от…
Открыть пост в MAX - 94 просмотров, 14 июл. 2026 г.
#PLP_Обязательства При смене управляющей организации прежняя обязана восстановить недостающую техдокументацию на МКД и передать её в полном объёме, даже если акт приёма-передачи подписан без замечаний (Постановление АС СЗО от 17 июня 2026 года по делу № А21-14150/24 ). 📝 Что произошло. Новая управляющая организация МКД взыскивала с прежней 3,85 млн руб. неосновательного обогащения (остаток средств на текущий ремонт и плата операторов связи за размещение оборудования на крыше), 629 тыс. руб. процентов по ст. 395 ГК РФ, а также требовала обязать прежнюю УК восстановить и передать техническую и…
Открыть пост в MAX - 94 просмотров, 14 июл. 2026 г.
🔝 Главное дня #PLP_Подряд #PLP_Неустойка Заказчик менял решения — подрядчик не виноват в сроках (Постановление АС СЗО от 9 июля 2026 года по делу № А56-97263/25 ). 📝 Что произошло. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» взыскивало с подрядчика 725 927 руб. неустойки за просрочку выполнения инженерных изысканий по государственному контракту на проектирование снегоплавильного пункта. Срок изысканий истёк 30.08.2024, но к моменту одностороннего расторжения контракта подрядчиком (15.07.2025) работы не завершены. Просрочка составила 319 дней. Суды первой и апелляционной инстанций взыскали неустойку,…
Открыть пост в MAX - 41 просмотров, 13 июл. 2026 г.
#PLP_Расходы #PLP_Банкротство Пропуск срока на судебные расходы проверяют сами (Постановление АС СЗО от 9 июля 2026 года по делу № А56-14836/17 ). 📝 Что произошло. Конкурсный управляющий должника обратился с заявлением о взыскании с Комитета по строительству 76 500 руб. судебных расходов на представителя по четырём обособленным спорам в рамках банкротства. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требование полностью, установив факт оказания услуг и их оплаты. В чём ошибка. Нижестоящие суды не проверили соблюдение трёхмесячного срока на подачу заявления о судебных расходах (часть…
Открыть пост в MAX - 58 просмотров, 13 июл. 2026 г.
#PLP_Банкротство #PLP_Субсидиарная Стимулирующее вознаграждение за добровольное погашение долга — не в полном размере (Постановление АС СЗО от 10 июля 2026 года по делу № А56-68510/21 ). 📝 Что произошло. Конкурсный управляющий ООО «Промпрофсервис» подала заявление о привлечении контролирующего лица — Белкиной Т.Н. — к субсидиарной ответственности. После вступления в силу судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности аффилированные с Белкиной лица приобрели часть требований кредиторов по договорам цессии и отказались от них, а Кудряшова И.Ф. (третье лицо) подала заявление о…
Открыть пост в MAX
Качество и доверие
Эвристические сигналы качества по публичным метрикам (охват, реакции, динамика подписчиков). Это не доказанный фрод и не приговор — лишь поводы присмотреться к каналу.
Цитирование
Сколько раз канал упомянут и репостнут в постах других каналов.